구매 조건

$name

구매의 일반 계약 조건

1. 일반 조항
1.1 이 계약 조건(“조건”)에서 “구매자”는 공인 대리인이 서명한 구매 주문서(“주문서”)를 발행한 Uponor Group 회사를 의미하며, “공급업체”는 주문서를 처리하는 법인을 의미합니다. 조건은 구매자에게 제공되는 제품, 재료, 공작품 또는 서비스의 모든 공급물(“상품”)에 적용됩니다. 공급업체가 주문서를 승인 또는 이행하면 계약(“계약”)이 성립됩니다.
1.2 계약은 주문서 및 이 조건에 명시된 계약 조건에 따라서만 체결됩니다. 공급업체의 모든 일반 계약 조건은 공급업체가 주문서를 수락할 때 또는 주문 확인서에 첨부되거나 웹사이트에 게시된 다른 곳에서 언급되어 명시적으로 제외됩니다.
2. 주문서의 변경 또는 취소
2.1 구매자는 공급 7일 전까지 공급업체에 서면 통지를 보내 언제라도 주문서를 수정 또는 변경하거나 주문을 취소할 수 있습니다. 주문서가 수정되어 가격 또는 공급일이 크게 변경되는 경우, 공급업체는 지체 없이 서면으로 구매자에게 통지하고 최초 가격과 동일한 수준의 비용 및 수익성을 유지하는 새로운 가격 및 공급일을 계산해야 합니다. 구매자가 공급업체가 통지한 후 10일 안에 서면으로 새로운 가격 및 공급일을 승인하면 주문서 수정계약이 발효됩니다. 수정된 주문서는 이 조건에 따릅니다.
2.2 공급을 취소하는 경우 구매자는 공급업체의 배상 청구서를 받는 즉시 공급업체에게 구매자가 합리적이라고 생각하는 예측 가능한 취소 결과인 직접 비용을 지불하지만, 어떤 경우에도 취소된 공급 가격을 초과하지 않습니다. 공급업체가 구매자의 취소 통지서를 받은 날로부터 30일 안에 배상 청구서를 제출하지 않는 경우, 구매자는 더 이상 책임이 없습니다.
3. 가격
상품에 대한 가격은 양 당사자 사이의 특정 서면 계약에 명시된 가격 또는 주문서에 명시된 가격(계약서가 없는 경우)입니다. 가격은 계약 기간에 대해 확정된 가격을 유지합니다. 가격에는 VAT가 포함(해당 되는 경우)됩니다.
4. 품질 보증
4.1 공급업체는 상품이 모든 측면에서 계약서에 언급된 설명, 샘플, 도면, 계획서 및 명세서를 따르고 있으며 설계, 재료 및 기술에 결함이 없다는 점과 상품이 구매자가 고객에게 제품을 공급하거나 공급업체가 직접 공급한 날로부터 12년 동안 품질이 만족스럽고 특정 목적에 적합하며 그러한 목적에 맞게 작동한다는 점을 보증합니다. 공급업체는 상품이나 구매자의 상품 사용이 특허, 등록된 설계, 상표, 판권 또는 다른 보호 대상 권리(“제3자 권리”)를 침해하지 않는다는 것을 보증합니다.
4.2 또한 상품의 품질이 저하되거나 위험이 양도된 후 정상적인 마모 및 파열이 발생하거나 구매자가 공급업체가 상품을 공급하기 전에 저장 지침을 준수하지 못한 경우를 제외한 다른 이유로 상품의 특성이 바뀌는 경우(“품질 저하”)에는 상품에 결함이 있는 것으로 간주됩니다. 품질의 저하가 (공급업체의 하도급 계약자 또는 대리인을 제외한) 제3자 또는 불가항력에 기인한 경우에는 이 조건이 적용되지 않습니다.
4.3 공급에는 사용, 유지 관리 및 설치에 대한 모든 필요한 지침이 포함됩니다. 공급업체는 상품이 관련 법률 및 행정 규제에 따라 제조, 포장 및 판매된다는 것을 보증합니다. 공급업체는 구매자가 고용, 노동 및 환경에 적용되는 법률, 규칙 또는 규정을 포함하되 그에 한정하지 않고 관련, 국내, 외국 또는 국제 법률, 규칙 또는 규정의 위반을 허용하거나 범하지 않는다는 것을 인정합니다. 공급업체는 상품을 제조 또는 조립하는 국가의 법률이나 규정을 위반하거나 안전하지 않고/않거나 비위생적인 노동 조건, 아동 고용, 무보수 노동 외에 인종, 성별, 국적, 종교 또는 기타 유사한 고용 조건에 근거한 차별을 포함하는 불공정한 노동, 임금 또는 수당 기준에 관여하지 않고 앞으로도 관여하지 않을 것임을 진술 및 보증합니다. 또한 공급업체는 최고 수준의 윤리 기준 및 도덕성에 따라 구매자와 사업을 수행한다는 점과 사업을 수행하고 상품을 제조 및 조립하는 과정에서 건강 및 환경 문제에 관한 법률, 규칙, 규정 및 기준 외에 특히 EU 규정인 화학물질의 등록, 평가, 승인 및 제한(REACH)을 포함하되 그에 한정하지 않고 모든 관련 법률, 규칙, 규정 및 기준을 준수하며 앞으로도 계속해서 준수한다는 점을 진술 및 보증합니다.
5. 포장
공급업체는 상품이 계약서에 명시된 공급 시간과 장소에 양호한 상태로 손상되지 않고 도착하도록 자신이 비용을 부담하여 적절하게 포장, 고정, 표시 (및 구매자의 지침에 따라) 발송합니다. 포장 및 포장 재료는 가격에 포함됩니다. 주문서에 다르게 명시하지 않는 한, 구매자는 포장 또는 포장 재료를 반환할 의무가 없습니다.
6. 공급
6.1 시간은 계약에 따른 모든 공급에서 필수적입니다. 다르게 합의하지 않는 한 공급 시간은 계약이 체결된 날로부터 30일이며, 공급 조건은 구매자 거주지의 관세지급인도(DDP) 조건(Incoterms 2010)입니다. 공급업체는 구매자에게 즉시 지연 가능성 및 새로운 공급일에 대해 통보합니다.
6.2 공급 또는 공급의 일부가 지연되는 경우, 구매자는 계약을 해지하고 주문을 전체 또는 일부 취소할 권리가 있습니다. 공급업체가 공급을 지연하는 경우, 구매자는 항상 다른 곳에서 가장 상당하는 상품을 구입할 수 있으며 공급업체는 구매자에게 계약의 가격과 다른 곳에서 취득한 상품의 가격 사이의 차액을 배상해야 합니다. 공급업체는 상품을 반환하는 비용에 대한 책임이 있습니다. 전기한 사항은 구매자의 다른 권리 또는 구제수단을 침해하지 않으며, 공급업체는 구매자에게 공급의 지연으로 인해 발생한 손해에 대해 배상을 해야 합니다.
불가항력 또는 구매자 측에서 발생하는 이유로 인한 경우를 제외한 다른 이유로 공급을 지연하는 경우, 공급업체는 요구에 따라 공급 지연이 시작되는 각 주에 대해 상품 가격의 2%에 해당하는 금액의 지체상금을 지불해야 합니다. 구매자는 공급업체의 청구서에서 지체상금을 공제할 수 있습니다. 구매자는 지체상금 외에 공급 지연으로 입은 손해 및 관련 법률에 따라 이용할 수 있는 다른 권리 및/구제수단에 대해 전액 배상을 받을 수 있습니다.
“불가항력”은 아래에 빠짐없이 열거된 다음의 예측 불가능한 사건을 의미합니다. 단, 해당하는 각 사건이 영향을 받는 당사자가 통제할 수 있는 범위를 벗어나고 일시적으로 또는 분명하게 이 계약에 따른 계약 의무를 수행할 수 없는 원인이 되어야 합니다. 화재, 홍수, 전쟁(선전포고한 전쟁 또는 선전포고하지 않은 전쟁), 금수조치, 봉쇄, 폭동, 반란 사태, 법적 제한 및 제3자 산업 조치.
7. 품질 관리 및 행동 강령
7.1 공급업체는 구매자에게 만족스러운 검사 및 품질 시스템을 유지하며, 구매자는 그러한 시스템을 신뢰하여 반입 검사 절차를 축소할 수 있습니다. 어떤 경우든, 구매자는 상품을 검사할 권리가 있지만 의무는 없습니다. 공급업체는 공인 검사 및 테스트 결과를 계약 만료 후 10년 동안 보관하는 것이 동의합니다. 요청이 있을 경우, 공급업체는 상품의 원산지를 서면으로 명시해야 합니다.
7.2 구매자의 합리적인 사전 요청에 따라, 공급업체는 구매자가 공급업체 및 하도급 공급업체에 들어가서 계약의 준수를 확인하도록 허락해야 합니다.
7.3 공급업체는 아동 고용, 무보수 노동 외에 인종, 성별, 국적, 종교 또는 기타 유사한 고용 조건에 근거한 차별 같은 불공정하거나 불안전한 또는 비위생적인 노동 기준에 관여하지 않고 앞으로도 관여하지 않을 것임을 진술 및 보증합니다. 또한 공급업체는 최고 수준의 윤리 기준 및 도덕성에 따라 구매자와 사업을 수행한다는 점과 고용, 건강, 안전 및 환경 문제에 관한 법률, 규칙, 규정 및 기준을 포함하되 그에 한정하지 않고 모든 관련 법률, 규칙, 규정 및 기준을 준수하며 앞으로도 계속해서 준수한다는 점을 진술 및 보증합니다.
8. 공급 거부
8.1 해당 상품이 계약에 따르지 않거나 결함이 있다고 판단되는 경우, 구매자는 상품에 대한 대금이 지불된 상태인지 여부에 관계없이 상품의 전체 또는 일부를 거부할 권리가 있습니다. 해당 불량품은 본 계약 또는 법률에 따른 구매자의 다른 권리 또는 구제수단을 침해하지 않고 구매자가 계약을 해지할 수 있는 중대한 계약 위반 사유가 됩니다. 구매자는 공급업체에 공급업체가 단독으로 비용을 부담하여 불량품을 교체할 수 있는 합리적인 기회를 제공합니다. 불량품의 모든 보관 및 기타 비용은 공급업체의 단독 책임입니다. 불량품의 위험은 항상 공급업체의 부담입니다. 구매자는 또한 공급업체가 단독으로 비용을 부담하여 다른 곳에서 가장 상당하는 상품을 구매할 수 있습니다. 요청이 있을 경우, 공급업체는 어떠한 보류나 상쇄도 없이 계약에 따라 불량품에 대해 지불된 금액을 즉시 반환해야 합니다.
9. 위험 및 재산
10.1 상품이 공급되면 그에 대한 권리 및 위험 손실은 구매자에게 양도됩니다.
10. 대금 지불
10.1 지불 기간은 (a) 계약을 준수하여 모든 상품이 공급된 날 또는 (b) 구매자가 청구서를 받은 날 중에서 늦은 날로부터 60일입니다. 다르게 합의하지 않는 한, 청구서는 모든 상품이 공급된 후에만 지불이 가능해집니다. 계약을 준수하여 공급되지 않은 경우, 구매자는 공급업체가 완전한 구제수단을 제공하거나 문제가 완전히 해결될 때까지 지불을 연기할 수 있습니다.
11. 제조 재료 및 공구
11.1 구매자가 공급업체에게 계약을 완료하기 위한 목적으로만 사용할 수 있는 공구, 재료, 도면, 명세서 및 기타 장비 또는 데이터(“자료”)를 제공하는 경우, 해당 재료는 항상 구매자의 재산으로 유지되며 요청이 있을 경우 양호한 상태, 허용되는 정상적인 마모 및 파열 상태로 반환해야 합니다. 재료는 구매자에게 반환할 때까지 공급업체의 책임이며, 손실, 절도 또는 파손 위험에 대해 공급업체가 자신의 비용으로 부담해야 합니다. 공급업체는 재료가 계획된 목적에 적합하다는 것을 보장해야 합니다. 구매자는 잉여 및 파편 재료의 사용, 취급 또는 파기를 지시합니다.
12. 배상
12.1 공급자는 (I) 상품의 제조 또는 판매, (II) 보증 또는 계약 위반, (III) 과실 또는 의도적인 불법 행위, (IV) 제품 책임(부상이나 사망 또는 상품으로 인한 재산상의 손해로 인해 발생하는 책임 포함) 또는 환경적 책임, (V) 제3자의 침해의 결과로 또는 그와 관련하여 구매자 또는 그 계열사가 청구하거나 구매자 또는 그 계열사가 부담 또는 지불하거나 구매자 또는 그 계열사에게 발생 또는 재정된 모든 배상 청구, 책임, 손해(간접적, 결과적, 특수, 징벌적 및 징계적 손해), 손실, 비용 및 경비(법무 비용 포함)에 대해 구매자 및 그 계열사를 방어 및 배상하고 그로 인한 피해를 입지 않도록 합니다.
12.2 공급업체는 자신이 비용을 부담하여 상품의 제조, 판매 또는 공급이나 본 계약으로 인해 발생하는 배상 청구 또는 책임을 만족하는 데 충분한 책임 보험을 유지합니다.
13. 조기 해지
13.1 구매자는 공급업체에게 합리적인 사전 서면 통지를 보내 정당한 사유 없이 계약의 전체 또는 일부를 해지할 수 있습니다. 그러한 해지는 통지서에 기재된 날짜에 발효됩니다.
14. 비밀 유지
14.1 공급업체는 구매자가 공개한 모든 기밀 정보와 사업 비밀 및 구매자가 상품에 대해 지불한 가격을 비밀로 유지하며 계약의 완료를 위한 목적 이외의 다른 목적으로 사용하지 않는다는 것을 보증합니다. 이러한 보증은 계약이 해지된 후에도 효력이 유지됩니다.
15. 기타
15.1 구매자가 계약 위반에 대한 권리를 포기했다고 해서 동일한 조항 또는 다른 조항의 후속 위반에 대한 권리를 포기한 것으로 간주되어서는 안 됩니다. 계약의 일부 조항이 무효가 되거나 시행할 수 없는 것으로 확인되는 경우, 계약의 다른 조항은 영향을 받지 않습니다. 공급업체는 구매자의 사전 서면 동의 없이 계약을 양도 또는 이전하거나 하도급 계약할 수 없습니다.
16. 준거법 및 분쟁
16.1 계약은 구매자가 등록된 사업 장소를 가지고 있는 국가의 법률이 적용되고 해당 법률에 따라 해석되며, 계약으로 인해 또는 계약과 관련하여 분쟁이 발생하는 경우에는 국제 상업회의소(International Chamber of Commerce, ICC)의 중재 규칙에 따라 지명된 1명 이상의 중재관으로 구성된 ICC의 전기한 규칙에 따라 최종적으로 해결되어야 합니다. 중재는 구매자가 등록된 사업 장소를 가지고 있는 시에서 영어로 이루어져야 합니다.

닫기